联合体协议书（第1篇）
（主办单位名称）自愿组成联合体，参加就有关事宜订立协议如下：
1． （单位名称） 为联合体主办人，（单位名称）为联合体成员；
2．联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由主办人负责与业主联系。
（2）投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体主办人代表联合体办理投标事宜，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。
（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：
a．联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；
b．联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体主办人负责；
（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
3．本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交业主。
4．本协议书正本一式六份，随投标文件装订三份，送业主一份，联合体成员各一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。
主办单位名称：（全称） （盖章） 联合体单位名称：（全称） （盖章） 法定代表人： （签字盖章） 法定代表人： （签字盖章）
年 月 日 年 月 日
联合体协议书（第2篇）
甲方（甲公司名称）：
乙方（乙公司名称）：
自愿组成联合体，参加___________工程投标。现就有关事宜订立协议如下：
1、（甲公司名称）为联合体牵头方，（乙公司名称）为联合体成员；
2、联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由牵头方负责与业主联系。
（2）投标工作由联合体牵头方负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头方代表联合体办理投标事宜，联合体牵头方在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。
（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：
a、联合体牵头方和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；
b、联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头方负责；联合体内部的资金结算、拨付由联合体内部协议确定，与招标人无关。
c、联合体分工原则：联合体牵头方负责本工程招标范围内的施工管理、竣工验收，工程建设项目管理以及招标文件规定的所有内容，负责协调联合体内部事宜。联合体各成员负责本工程招标文件要求规定的各项工作。
（5）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用由联合体牵头单位统一承担，联合体内部按各自承担的工作量分摊。
3、本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头方应将该协议书送交业主。
4、本协议书一式四份，送业主一份，投标报名时递交一份，联合体成员各一份。
甲公司名称：（全称）（盖章）
乙公司名称：（全称）（盖章）
法定代表人：（签定且盖章）
法定代表人：（签字且盖章）
年 月 日
年 月 日
联合体协议书（第3篇）
联合体成员：
（1）____（__市）
（2）____（__市）
联合体成员经友好协商，就共同参与鲁布革水电站建设总承包工程的投标竞争，达成如下合作协议：
（1）联合体成员一致认为：对参与鲁布革水电站建设的重要意义有共同的理解，决定共同参与建设项目投标。
（2）为确保出色、圆满完成建设鲁布革水电站，联合体各成员将密切协作，充分发挥各自的优势，共建精品工程。
（3）联合体成立后，各成员不得擅自退出。
（4）联合体成员各方承诺不得再参与其他联合体或作为其他投标人的分包商针对本鲁布革水电站的投标。
（5）联合体成员经协商一致同意按照招标文件的规定共同推举____作为联合体代表，即联合体主办方，在鲁布革水电站的招标投标和合同实施阶段负责主办、协调工作，牵头组织各项工作。各方成员共同提交一份由各成员法定代表人签署的授权书以证明其代表和主办资格。各成员承诺有义务按照招标文件及联合体协议的要求积极配合，保证各项工作所需资源供给。
（6）____作为联合体代表，有权代表联合体与其他业务合作方签订相关业务协议、合同。联合体代表旅行义务和责任时，联合体各成员承担连带责任。联合体代表在投标活动过程中以及在以后的合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均视为是我们联合体各成员公司的行为，与各联合体成员的行为具有同等的法律效力。我们联合体各成员和我们联合体各成员的法定代表人将承担联合体代表行为的一切及全部法律责任和后果。
（7）全部联合体成员承诺同时共同地和个别地承担责任；
（8）联合体中各成员承诺同时共同地和个别地为某联合体成员撤出后合同事实承担法律责任。
（9）如果我们联合体中标，我们联合体各成员承诺按照中国法律、法规和本招标文件的规定与招标人共同签订有关书面合同和履行义务。
（10）我们联合体投标时，将以联合体各方或者联合体代表的名义提交投标保证金。
无论以哪种方式提交投标保证金，对我们联合体各成员均具有约束力。
（11）我们联合体各成员在鲁布革水电站的招标投标以及随后的合同实施阶段承担的工作和责任如下：
①____：主要负责鲁布革水电站工程的设计、优化；负责设备的招标采购组织工作；
②____：主要负责鲁布革水电站工程的相关土建工程设计。
③____：主要负责鲁布革水电站工程的相关土建工程及相关安装工程。
（12）联合体组织机构
联合体组建________工程建设总承包（__________—______）工程领导小组由各方主要负责人组成，其职责是：
①对联合体内的重大问题进行商讨和决策；
②定期召开协调会议，协调各成员之间的工作，对工作小组人员进行任务分工和管理；
（13）中标后，联合体各方将按照招标文件和投标文件的规定，组建鲁布革水电站工程建设总承包工程项目部。
（14）未尽事宜，各方视工作进展情况进行商榷，有关事项记入备忘录或补充协议。
本协议书签署于__年__月__日。
联合体成员： （盖章）____
法定代表人： （签字）__
联合体成员： （盖章）____
法定代表人：（签字）
联合体牵头人： （盖章）____
法定代表人（签字）：
联合体协议书（第4篇）
甲方名称:___
注册地址:___
法人代表:___
乙方名称:___
注册地址:___
法人代表:___
主办单位甲方、联合体单位乙方自愿组成联合体，参加___投标。现就有关事宜订立协议如下：
1．甲方为联合体主办人，乙方为联合体成员，双方组成一个联合体，以一个投标人的身份进行投标；
2．联合体内部有关事项规定如下：
（1）联合体由主办人负责与招标方联系。
（2）投标工作由联合体主办人负责，由甲方___人，乙方___人共同组成的投标小组就相关工作进行实际操作；联合体主办人代表联合体办理投标事宜，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表联合体各成员。投标过程中发生的一切费用由___承担。
（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，在法律上承担连带责任。
（4）如中标，联合体内部将遵守以下规定：
a．联合体主办人和成员共同与招标方签订合同书，并就中标项目向招标方承担连带责任；
b．联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受招标方的要求，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体主办人负责；
（5）投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的义务分摊。
（6）各方的责任、权利、义务，在中标后经各方协商后报招标方同意另行签订协议或合同。
3．本协议未尽事宜，双方友好协商解决。本协议签订后对双方有约束力，任何一方不得违反。任何一方违反本协议的规定，应向另一方支付违约金元。
4．本协议书自签署之日起生效，在上述（4）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体主办人应将该协议书送交招标方。
5．本协议书正本一式___份，随投标文件装订___份，送招标方一份，甲乙双方各一份。
甲方：（全称）___（盖章）
法定代表人：___（签字盖章）
___年___月___日
乙方：（全称）___（盖章）
法定代表人：___（签字盖章）
___年___月___日
联合体协议书（第5篇）
联合体各缔约方：
甲方（工程承包商）：
乙方（设计承包商）：
甲方与乙方经协商，愿意组成联合体，参与 工程的投标。
现就有关事宜订立协议如下：
1、关于投标主办人：为确保投标成功，原则上根据招标书要求及各方资源情况再确定哪一方为工程投标主办人，另一方为投标成员。
2、联合体行为准则：充分尊重、协商一致、争取多赢。
3、联合体内部有关事宜规定如下：
3.1、投标工作由联合体主办人负责与招标单位联系。
3.2、投标工作由联合体主办人负责主持，双方组成投标小组负责具体实施。
3.3、联合体将严格按照招标文件的要求，出示各自有关资料，认真编制投标书文件。
3.4、工程一旦中标，按联合体各自的优势，由乙方担任设计及设计总承包管理人（如为设计总承包形式）的任务，甲方承担本工程的施工任务。联合体双方应切实执行投标文件承诺条件及合同规定的条款，并承担各自所负的责任和风险。
3.5、工程中标后，联合体各方共同派人组成项目协调领导小组，由主办人负责，成员单位积极配合，统一对项目的设计、现场施工组织、安全生产、进度进行协调，并按照各自承担的工程任务承担各自的责任。
3.6、在投标过程中涉及到工程费率及设计费率的优惠均须征得联合体工程项目实际承担人的同意，任何一方均不得单方面降低联合体另一方的收费费率。
4、费用的分担与收益的收取：
4.1、经营及管理费：
4.1.1前期经营及投标、宣传费等由联合体各方出资，统一协调使用，投标结束后，不管中标与否，均按各自预计承担或中标后实际承担的工程量的比例分担。
4.1.2、项目实施过程中的管理费，原则上由各方各自承担，联合体不对项目协调领导小组成员支付工资或其它补贴。
4.1.3、如投标项目为设计总承包形式，则按中标价中规定的费率提取总承包管理费，由设计总承包人进行包干使用。
4.2、收益的收取：根据联合体各方共同与发包人所签订的合同，明确：
4.2.1设计费（及总承包管理费）：由乙方按中标价、承包合同中规定的收费标准、结算的价款直接向发包人收取。
4.2.2、工程施工价款：由甲方按工程施工中标价、承包合同中规定的收费标准、结算的工程施工价款直接向发包人收取。
5、不可抗力：联合体各方在履行与发包人的承包合同中因不可抗力而无法完成所承担的工作时，除按与发包人的承包合同的要求履行规定的义务外，尚应在不可抗力发生后48 小时内通知联合体其他缔约方，并在规定的时限内将事故情况及影响履约的证明文件寄交其他缔约方和发包人。
6、双方责任：联合体缔约各方均应认真履行本协议及与发包人签订的各项协议所规定的义务，维护联合体缔约各方的正当的合法权益。如因缔约一方在履行本协议和与发包人签订的各项协议中出现违约，导致联合体内另一缔约方受到牵连和损失的，由违约人承担一切违约责任（包括给另一缔约人造成的损失）。
7、争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，如缔约方不能通过协商解决，均应向成都市仲裁委员会申请仲裁或向成都市青羊区人民法院提起诉讼。
8、本协议在执行期间，如有未尽事宜，得由缔约方协商，签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。
9、本协议一式四份，缔约双方各执贰份。具有同等法律效力。
协议书缔约方：
法定代表人：
法定代表人： （签字、盖章） （签字、盖章）
委托代理人：
（签字）
经办人：
时间： 年 月 日
委托代理人：
（签字） 经办人：
时间：
年 月 日
联合体协议书（第6篇）
甲方：
乙方：
为共同参加的投标，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：
一、双方关系
甲乙双方组成一个联合体，以一个联合体的身份共同参加本项目的投标。甲方作为主办单位，乙方作为联合体成员单位，双方自愿对投标结果承担相应的责任和义务，并自觉履行标书规定。
二、双方责权
1、若本项目中标，甲乙双方共同与招标人签订承包合同，签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。
2、甲方负责施工，并确保相关项目工程质量、工期、安全目标的实现。
3、乙方负责施工，并确保相关项目工程质量、工期、安全目标的实现。
4、双方参与施工，乙方必须服从甲方现场项目经理的现场管理。
5、甲方作为联合体双方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；甲方接受到属乙方的工程款，应当在工程款到达甲方的账户两日内拔付给乙方。
6、甲乙双方在项目合作中必须密切配合、尽职尽责，双方优质高效地完成各自施工的项目，承担各自施工项目的一切责任。
7、甲方在投标过程中建筑部分（即土建部分）报价须与乙方协商，取得乙方同意。
8、工程中标后，联合体主办单位需及时与业主签订施工合同，因未签订合同给乙方造成损失的应予赔偿。
9、本协议一经签订，双方必须全面履行，任何一方不得擅自变更或解除协议条款，
本协议未尽事宜，由双方另行商定补充协议。
三、协议份数
1、本协议一式叁份，甲乙双方各执壹份，壹份用于投标文件。
甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
